Der Entschädigungsanspruch i.S.v. § 642 BGB blickt in bauvertraglicher Hinsicht auf eine kurze Vergangenheit zurück, die jedoch ausgesprochen lebhaft ist. Wurde mit einem Urteil des BGH aus dem Jahr 1999 die Grundlage für seine Anwendung in VOB/B-Verträgen geschaffen, begann bereits wenige Jahre später eine kontroverse Diskussion, wie dieser Entschädigungsanspruch nun eigentlich zu berechnen ist und für welche Folgen er dem Unternehmer eine angemessene Entschädigung zusprechen soll. Die Frage, ob sich die Entschädigung auf den Zeitraum des Annahmeverzuges beschränkt oder auch die Folgekosten wegen z.B. Preissteigerungen und Bauzeitverlängerung abdecken soll, wurde vom BGH bereits im Jahr 2017 entschieden. Ob die Berechnung nun „von oben“ oder „von unten“ oder wie auch immer erfolgen soll, war bislang jedoch nicht geklärt und wurde in der Fachwelt unterschiedlich gesehen. Nunmehr hat der BGH mit Urteil vom 30.01.2020 klargestellt, wie diese Berechnung zu erfolgen hat.

Das Seminar soll anhand praktischer Beispiele Durchblick über die verschiedenen veröffentlichten Methoden verschaffen und darauf aufbauend und in Bezug auf die nunmehr klaren theoretischen Grundlagen vermitteln, wie der Entschädigungsanspruch zutreffend zu berechnen ist. Es soll vermittelt werden, ob nun eine sog. bauablaufbezogenen Darstellung von Nöten ist oder nicht.

Die historische Entwicklung des Entschädigungsanspruchs
- Die Rechtsprechung des BGH und der OLG
- Die Anspruchsvoraussetzungen
- Die unterschiedlichen veröffentlichten Berechnungsmethoden
- Die Frage, ob eine bauablaufbezogene Darstellung von Nöten ist oder nicht
Kalkulation und Bauablauf im Hinblick auf den Entschädigungsanspruch
- Der Zusammenhang von Kalkulation und Bauzeit
- Soll-Bauablauf, baubegleitende Ablaufplanung und Disposition von Kapazitäten
Ansprüche aus § 642 BGB richtig berechnen
- Die Berechnung in der Theorie auf Grundlage des Urteils des BGH vom 30.01.2020 und der vorangegangenen Urteile
  - Vereinbarte Vergütung: Soll-Bauablauf und Kalkulation der Vertragspreise vs. aktuell geplanter Bauablauf und aktuell geplanter Einsatz von Kapazitäten
  - Notwendiger Vortrag zum behinderungsbedingten Bauablauf
  - Darlegung, Nachweis und Berechnung der nicht ersparte Kosten (Produktionsmittel)
  - Darlegung, Nachweis und Berücksichtigung von ersparten Kosten und anderweitigem Erwerb
  - Der Umgang mit den Baustellengemeinkosten, den (unterdeckten) Allgemeinen Geschäftskosten und Wagnis und Gewinn
- Die Berechnung anhand praktischer Beispiele

Das Seminar richtet sich sowohl an Auftraggeber als auch an Auftragnehmer, bauüberwachende Ingenieurbüros und Rechtsanwälte.

Prof. Dr. Ralph Bartsch

Beratender Ingenieur, ö.b.u.v. Sachverständiger, Wirtschaftsmediator (IHK)

ist Professor für Kalkulation im Bauwesen an der Hochschule für Technik in Karlsruhe. Zu seinem Lehrgebiet gehört u.a. das Thema Kalkulation, Nachtragsmanagement sowie Risikomanagement und Controlling. Er ist ferner Partner des Ingenieurbüros BARTSCH WARNING PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und Bauwirtschaft mbB in München, das auf das technische Vertragsmanagement und die baubetriebliche Beratung spezialisiert ist. Herr Bartsch ist seit über 25 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auftragnehmer und Architektur- und Ingenieurbüros operativ und beratend, u.a. bei der Ausarbeitung und Bewertung von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, tätig. Herr Bartsch ist ein von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen. Er ist außerdem Wirtschaftsmediator (IHK). Herr Bartsch ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bauwirtschaftlichen Themen sowie Herausgeber und Autor verschiedener VOB-Kommentare sowie weiterer Fachliteratur. Herr Bartsch veranstaltet seit Jahren Seminare zu baubetrieblichen Themen.

Gesamteindruck

(4,5 von 5 Sternen)

Inhalt

(4,3 von 5 Sternen)

Art der Präsentation

(4,6 von 5 Sternen)

Stoffumfang

(4,2 von 5 Sternen)

Seminarunterlagen

(4,4 von 5 Sternen)

Betreuung durch IBR-Seminare

(4,7 von 5 Sternen)

Basierend auf 29 Bewertungen

Die historische Entwicklung des Entschädigungsanspruchs
- Die Rechtsprechung des BGH und der OLG
- Die Anspruchsvoraussetzungen
- Die unterschiedlichen veröffentlichten Berechnungsmethoden
- Die Frage, ob eine bauablaufbezogene Darstellung von Nöten ist oder nicht
Kalkulation und Bauablauf im Hinblick auf den Entschädigungsanspruch
- Der Zusammenhang von Kalkulation und Bauzeit
- Soll-Bauablauf, baubegleitende Ablaufplanung und Disposition von Kapazitäten
Ansprüche aus § 642 BGB richtig berechnen
- Die Berechnung in der Theorie auf Grundlage des Urteils des BGH vom 30.01.2020 und der vorangegangenen Urteile
  - Vereinbarte Vergütung: Soll-Bauablauf und Kalkulation der Vertragspreise vs. aktuell geplanter Bauablauf und aktuell geplanter Einsatz von Kapazitäten
  - Notwendiger Vortrag zum behinderungsbedingten Bauablauf
  - Darlegung, Nachweis und Berechnung der nicht ersparte Kosten (Produktionsmittel)
  - Darlegung, Nachweis und Berücksichtigung von ersparten Kosten und anderweitigem Erwerb
  - Der Umgang mit den Baustellengemeinkosten, den (unterdeckten) Allgemeinen Geschäftskosten und Wagnis und Gewinn
- Die Berechnung anhand praktischer Beispiele

Das Seminar richtet sich sowohl an Auftraggeber als auch an Auftragnehmer, bauüberwachende Ingenieurbüros und Rechtsanwälte.

Prof. Dr. Ralph Bartsch

Beratender Ingenieur, ö.b.u.v. Sachverständiger, Wirtschaftsmediator (IHK)

Gesamteindruck

(4,5 von 5 Sternen)

Inhalt

(4,3 von 5 Sternen)

Art der Präsentation

(4,6 von 5 Sternen)

Stoffumfang

(4,2 von 5 Sternen)

Seminarunterlagen

(4,4 von 5 Sternen)

Betreuung durch IBR-Seminare

(4,7 von 5 Sternen)

Basierend auf 29 Bewertungen

Termine

Datum

Ort

Referenten

Preis

09.10.2026

Online

Prof. Dr. Ralph Bartsch

259.00 € (zzgl. MwSt)

Terminart:

Online

Software:

ZOOM

09:30 - 11:00 Uhr

11:00 - 11:15 Uhr

Kaffeepause

11:15 - 12:45 Uhr

Informationen zum Ablauf:

Ausführliche Seminarunterlagen in digitaler Form (ca. ein bis zwei Tage vor dem Seminar)
Unsere Online- und Hybrid- Seminare werden mit ZOOM durchgeführt. Den entsprechenden Link senden wir Ihnen 2 Tage vor Seminarbeginn zu.
Zertifikate werden im Nachgang per E-Mail versandt
Nach dem Seminar werden wir Ihnen per E-Mail unseren Fragebogen zukommen lassen. (Wir freuen uns über jede Rückmeldung)
Buchen Sie bis zum: 25.09.2026

Plätze frei

Noch weniger als die Hälfte der Plätze frei

Nur noch wenige Plätze frei